1.t项目概况与采购内容
1.1t项目概况：本项目为2024年舟山分公司普陀桃花-虾峙海光缆大修项目。
1.2t采购内容及分包（标包）划分情况：
海光缆大修施工服务采购：主要工作包括施工船开到指定地点导缆并装运海光缆、定位原海缆、打捞原海缆、回收故障海缆、扫海、新埋设约3.8公里海缆、登陆段海滩关节套管保护和包封加固（含采购 96芯海缆3.8公里及打捞回收旧缆）；通航安全报告评审并完成海事水工审批和航行公告发布等（包含施工海域需要协调的涨网等障碍物处理（若有））。
……
1.3t本采购项目估算为：【230.4】万元（【不含税】）。
1.4t★工期要求：合同签订之日起30日历天内须进场施工。
1.5t本项目【不划分】标包，中选人1名，中选份额100%。
1.6t工程质量要求：工程施工质量要求一次性验收合格。
1.7t承包方式：包工包料。需承包人购买的辅助材料应符合国家和行业标准，价格及供货厂家需经发包人书面认可。
1.8t本项目与中选人的签约总金额为【参选金额*中选份额】。
1.9t★本项目【设置最高参选限价】，最高参选报价限价为【230.4万元人民币/不含税】参选人参选报价高于最高参选限价的，其参选将被否决。
2.t参选人资格要求
2.1t参选人基本资格要求：
2.1.1t参选人应为中华人民共和国境内法律上和财务上独立的法人或依法登记注册的其他组织，合法运作并独立于比选和比选代理机构。
2.1.2t参选人的法定代表人或负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同参选人，不得参加同一标包比选或者未划分标包的同一比选项目比选。
2.1.3t本次比选【不接受】联合体参选。
2.1.4t参选人须提供以下有效证书：
1、住房和城乡建设部门颁发的安全生产许可证。
2、港口与海岸工程专业承包二级及以上资质或港口与航道工程施工总承包二级及以上资质；
3、施工综合资质或通信工程施工总承包三级或以上资质。
注：（1）如已按照《住房和城乡建设部关于印发建设工程企业资质管理制度改革方案的通知》（建市〔2020〕94号）规定取得新资质证书的，新资质按照改革方案对应的资质等级认定。
（2）若资质证书有效期满，但因国家政策原因而统一延期，企业无需换领资质证书情况的，参选人须同时提供原资质证书、覆盖原资质到期时间及参选文件递交截止时间的国家关于统一延期的政策文件。
2.1.5t本项目要求参选人提供的人员安排须同时具备以下要求：
（1）企业负责人具备有效的《通信工程施工企业安全生产考核合格证书》（A类）不少于1人；
（2）项目负责人具备有效的《通信工程施工企业安全生产考核合格证书》（B类）不少于1人；
（3）专职安全生产管理人员具备有效的《通信工程施工企业安全生产考核合格证书》（C类）不少于1人。
参选人须提供以上人员有效的安全生产考核合格证书复印件（加盖公章）、参选人为其缴纳的近6个月来任意一个月的社保证明文件复印件（加盖公章）。
2.1.6t本项目要求参选人提供自2022年1月1日至今（以合同签订时间为准）至少一个类似通信海底光缆施工或大修业绩。需提供案例相关证明材料。
①单项总价合同需提供合同关键页，单项合同按实结算或框架合同需提供合同关键页和执行金额证明材料。其中合同关键页包括首页、金额页（如有）、服务内容页（如有）、签字盖章页；执行金额证明材料可为订单、结算单、发票或其他甲方盖章文件中任一个，如同时提供多种类型执行材料的，按订单、结算单、发票、其他盖章文件的优先次序以次序靠前的证明材料纳入评审。如同时提供订单和发票的，仅以订单纳入评审。
②金额评审要求：单项总价合同以合同金额纳入评审；单项合同按实结算或框架合同以有效的执行证明材料的累计金额纳入评审。
③日期要求：单项总价合同以合同签订日期或合同正文载明的履约起始日期两者中较早者计入评审。单项合同按实结算或框架合同以执行证明材料计入评审。
④合同或执行证明材料中应体现采购内容或服务内容，未体现的则需在①的基础上另行提供甲方盖章的服务内容证明材料。
2.1.7t参选人【应承诺】中选后向比选人开具符合比选人要求的增值税专用发票。
2.1.8t参选人应承诺如中选，收到中选通知书7日内与比选人签订合同。
2.1.9t参选人应承诺如中选，在签订合同后的30日内船只进场作业。进场的船只须与参选文件中拟投入的船只一致，如不一致比选人可取消其中选资格。
2.1.10t参选人应承诺业主单位相关人员可在海缆大修作业期间入住施工船只，进行现场协调和联系。
2.2t参选人不得存在下列情形之一：
（1）t为比选人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；
（2）t被依法暂停或取消投标/参选资格的；
（3）t被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；
（4）t进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；
（5）t在最近三年内 [参选截止时间前36个月]被相关行业主管部门或司法机关认定骗取中标/中选、严重违约、重大工程质量或者安全问题的；
（6）t在最近五年内 [参选截止时间前60个月]被判处单位行贿罪，且行贿行为与采购活动相关的（以“中国裁判文书网”的生效判决为准）；
（7）t在最近五年内 [参选截止时间前60个月]被判处合同诈骗罪的（以“中国裁判文书网”的生效判决为准）；
（8）t被最高人民法院在“信用中国”网站或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单，已执行完毕或不再执行的除外；
（9）t为本比选项目提供过设计、编制技术规范和其他文件的咨询服务；
（10）t为本工程项目的相关监理人，或者与本工程项目的相关监理人存在隶属关系或者其他利害关系；
（11）t为本比选项目的代建人；
（12）t为本比选项目的比选代理机构；
（13）t与本比选项目的监理人或代建人或比选代理机构同为一个法定代表人；
（14）t与本比选项目的监理人或代建人或比选代理机构存在控股或参股关系；
（15）t被工商行政管理机关在国家企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单的；
（16）t【其他按照《中国电信供应商不良行为管理规则》及处理结果，应对参选人及其参选产品品类在本项目中执行禁止采购处理措施的。同一标包或未划分标包的同一比选项目涉及多个产品的，参选人及其任一参选产品品类涉及相关禁止采购处理结果的，该标包或比选项目应适用相关的禁止采购处理措施；】
（17）t法律法规、比选文件限定的其他情形。
2.3t法律法规规定的其他要求。
3.t资格审查方法
本项目将进行资格后审，资格审查标准和内容见比选文件第三章“评选办法”，凡未通过资格后审的参选人，其参选将被否决。
4.t比选文件获取
4.1比选文件获取时间：2024年9月7日8时30分至2024年9月11日17时（北京时间，下同）
1.1t项目概况：本项目为2024年舟山分公司普陀桃花-虾峙海光缆大修项目。
1.2t采购内容及分包（标包）划分情况：
海光缆大修施工服务采购：主要工作包括施工船开到指定地点导缆并装运海光缆、定位原海缆、打捞原海缆、回收故障海缆、扫海、新埋设约3.8公里海缆、登陆段海滩关节套管保护和包封加固（含采购 96芯海缆3.8公里及打捞回收旧缆）；通航安全报告评审并完成海事水工审批和航行公告发布等（包含施工海域需要协调的涨网等障碍物处理（若有））。
……
1.3t本采购项目估算为：【230.4】万元（【不含税】）。
1.4t★工期要求：合同签订之日起30日历天内须进场施工。
1.5t本项目【不划分】标包，中选人1名，中选份额100%。
1.6t工程质量要求：工程施工质量要求一次性验收合格。
1.7t承包方式：包工包料。需承包人购买的辅助材料应符合国家和行业标准，价格及供货厂家需经发包人书面认可。
1.8t本项目与中选人的签约总金额为【参选金额*中选份额】。
1.9t★本项目【设置最高参选限价】，最高参选报价限价为【230.4万元人民币/不含税】参选人参选报价高于最高参选限价的，其参选将被否决。
2.t参选人资格要求
2.1t参选人基本资格要求：
2.1.1t参选人应为中华人民共和国境内法律上和财务上独立的法人或依法登记注册的其他组织，合法运作并独立于比选和比选代理机构。
2.1.2t参选人的法定代表人或负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同参选人，不得参加同一标包比选或者未划分标包的同一比选项目比选。
2.1.3t本次比选【不接受】联合体参选。
2.1.4t参选人须提供以下有效证书：
1、住房和城乡建设部门颁发的安全生产许可证。
2、港口与海岸工程专业承包二级及以上资质或港口与航道工程施工总承包二级及以上资质；
3、施工综合资质或通信工程施工总承包三级或以上资质。
注：（1）如已按照《住房和城乡建设部关于印发建设工程企业资质管理制度改革方案的通知》（建市〔2020〕94号）规定取得新资质证书的，新资质按照改革方案对应的资质等级认定。
（2）若资质证书有效期满，但因国家政策原因而统一延期，企业无需换领资质证书情况的，参选人须同时提供原资质证书、覆盖原资质到期时间及参选文件递交截止时间的国家关于统一延期的政策文件。
2.1.5t本项目要求参选人提供的人员安排须同时具备以下要求：
（1）企业负责人具备有效的《通信工程施工企业安全生产考核合格证书》（A类）不少于1人；
（2）项目负责人具备有效的《通信工程施工企业安全生产考核合格证书》（B类）不少于1人；
（3）专职安全生产管理人员具备有效的《通信工程施工企业安全生产考核合格证书》（C类）不少于1人。
参选人须提供以上人员有效的安全生产考核合格证书复印件（加盖公章）、参选人为其缴纳的近6个月来任意一个月的社保证明文件复印件（加盖公章）。
2.1.6t本项目要求参选人提供自2022年1月1日至今（以合同签订时间为准）至少一个类似通信海底光缆施工或大修业绩。需提供案例相关证明材料。
①单项总价合同需提供合同关键页，单项合同按实结算或框架合同需提供合同关键页和执行金额证明材料。其中合同关键页包括首页、金额页（如有）、服务内容页（如有）、签字盖章页；执行金额证明材料可为订单、结算单、发票或其他甲方盖章文件中任一个，如同时提供多种类型执行材料的，按订单、结算单、发票、其他盖章文件的优先次序以次序靠前的证明材料纳入评审。如同时提供订单和发票的，仅以订单纳入评审。
②金额评审要求：单项总价合同以合同金额纳入评审；单项合同按实结算或框架合同以有效的执行证明材料的累计金额纳入评审。
③日期要求：单项总价合同以合同签订日期或合同正文载明的履约起始日期两者中较早者计入评审。单项合同按实结算或框架合同以执行证明材料计入评审。
④合同或执行证明材料中应体现采购内容或服务内容，未体现的则需在①的基础上另行提供甲方盖章的服务内容证明材料。
2.1.7t参选人【应承诺】中选后向比选人开具符合比选人要求的增值税专用发票。
2.1.8t参选人应承诺如中选，收到中选通知书7日内与比选人签订合同。
2.1.9t参选人应承诺如中选，在签订合同后的30日内船只进场作业。进场的船只须与参选文件中拟投入的船只一致，如不一致比选人可取消其中选资格。
2.1.10t参选人应承诺业主单位相关人员可在海缆大修作业期间入住施工船只，进行现场协调和联系。
2.2t参选人不得存在下列情形之一：
（1）t为比选人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；
（2）t被依法暂停或取消投标/参选资格的；
（3）t被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；
（4）t进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；
（5）t在最近三年内 [参选截止时间前36个月]被相关行业主管部门或司法机关认定骗取中标/中选、严重违约、重大工程质量或者安全问题的；
（6）t在最近五年内 [参选截止时间前60个月]被判处单位行贿罪，且行贿行为与采购活动相关的（以“中国裁判文书网”的生效判决为准）；
（7）t在最近五年内 [参选截止时间前60个月]被判处合同诈骗罪的（以“中国裁判文书网”的生效判决为准）；
（8）t被最高人民法院在“信用中国”网站或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单，已执行完毕或不再执行的除外；
（9）t为本比选项目提供过设计、编制技术规范和其他文件的咨询服务；
（10）t为本工程项目的相关监理人，或者与本工程项目的相关监理人存在隶属关系或者其他利害关系；
（11）t为本比选项目的代建人；
（12）t为本比选项目的比选代理机构；
（13）t与本比选项目的监理人或代建人或比选代理机构同为一个法定代表人；
（14）t与本比选项目的监理人或代建人或比选代理机构存在控股或参股关系；
（15）t被工商行政管理机关在国家企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单的；
（16）t【其他按照《中国电信供应商不良行为管理规则》及处理结果，应对参选人及其参选产品品类在本项目中执行禁止采购处理措施的。同一标包或未划分标包的同一比选项目涉及多个产品的，参选人及其任一参选产品品类涉及相关禁止采购处理结果的，该标包或比选项目应适用相关的禁止采购处理措施；】
（17）t法律法规、比选文件限定的其他情形。
2.3t法律法规规定的其他要求。
3.t资格审查方法
本项目将进行资格后审，资格审查标准和内容见比选文件第三章“评选办法”，凡未通过资格后审的参选人，其参选将被否决。
4.t比选文件获取
4.1比选文件获取时间：2024年9月7日8时30分至2024年9月11日17时（北京时间，下同）
本招标项目仅供 正式会员查阅，您的权限不能浏览详细信息,请点击注册/登录，请联系工作人员办理入网升级。
联系人：张培
电话：010-53658120
手机：13718359801 (欢迎拨打手机/微信同号)
邮箱：zhangpei@zbytb.com
京公网安备11010702002569